извещение №842 (ГБ1, ПСД)

Вид закупок: Архив 2006-2010
Дата публикации: 10.12.2008 00:00

Добавить в избранное

 

Извещение 842

о проведении запроса котировок

10.11.2008

Управление промышленности, экономики и торговли объявляет о запросе котировок на право заключения муниципального контракта по разработке проектно сметной документации размещения компьютерного спирального томографа «Simens Somatom Plus» на площадях стационара  (согласованной со всеми необходимыми инстанциями) МУЗ «Городская больница №1».

 

Адрес заказчика: УР, 427430, г. Воткинск, ул. Гражданская, 1а,

тел. 5-70-95

ИНН 1828007783

КПП 182801001

Управление финансов МФУР в г. Воткинске

МУЗ «Городская больница №1»

Лицевой счёт 06955140160

БИК 049449000

Р/с 40 703 810 4 000 030 000 01

РКЦ г. Воткинск

Источник финансирования заказа: Бюджет г. Воткинска.

Наименование необходимых услуг: Разработка проектно сметной документации размещения компьютерного спирального томографа «Simens Somatom Plus» на площадях стационара (согласованной со всеми необходимыми инстанциями) МУЗ «Городская больница №1» организацией имеющей соответствующие лицензии по комплексному проектированию данного оборудования.

Срок выполнения работ:

·        Техническое обследование – 30 дней с момента подписания муниципального контракта;

·        Разработка рабочей документации – 45 дней с момента проведения технического обследования.

Цена и порядок оплаты: Максимальная цена услуг по разработке проектно сметной документации размещения компьютерного спирального томографа «Simens Somatom Plus» составляет 184 000 (сто восемьдесят четыре тысячи)  рублей  и в итоге должна включать в себя стоимость разработки рабочей документации, проведение замеров, подключение и использование необходимого для проведения обследования оборудования, разработка документации на ремонт и подготовку помещений, разработку смет, расходных материалов, затраты на согласование со всеми необходимыми инстанциями, НДС и иных налогов, сборов и затрат

Порядок оплаты:

Частями по мере поступления финансовых средств в течение 3 месяцев. Оставшаяся часть после подписания сторонами Акта выполненных услуг без замечаний «Заказчика».

 Полномочный представитель Заказчика: Кузнецов Николай Станиславович, заместитель главного врача по внебюджету, тел: (34145) 5-77-63, г. Воткинск, ул. Гражданская, 1а.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировки контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок не ранее 5 дней, не позднее 20 дней.

проект

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №___МК/08

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

г. Воткинск                                                                                                                   «____» ______________ 200__ г.

МУЗ «Городская больница №1», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Одинец Рафили Хасановны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________

                                                                    (наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество физического лица)

именуемый(-ое) в дальнейшем «Подрядчик», имеющий(-ее) лицензию _______________________, в лице ________________________________________________________________,

(№ лицензии, дата выдачи)                                                                                (должность, Фамилия, Имя, Отчество)

действующего на основании ________________________________________, с другой стороны,

                  (устава, положения, доверенности)

совместно именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании протокола Котировочной комиссии от ________ № _____, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1.      ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА

 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение разработки проектно сметной документации размещения компьютерного спирального томографа «Simens Somatom Pius» на площадях стационара МУЗ «Городская больница №1», а также ее согласования со всеми необходимыми инстанциями.

1.2. Результатом работы по договору является проектная документация с инженерными изысканиями, выполненная в соответствии с законодательством РФ (Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.08г.), включающая все выполненные этапы проектирования согласно календарному плану работ, согласованная с соответствующими службами, имеющая положительное заключение государственной экспертизы и принятая заказчиком по акту сдачи-приемки результатов работ. 

1.3. Технические, экономические и другие решения, принятые в проекте, должны соответствовать требованиям задания на проектирование, СНиП, действующим нормативным и правовым актам Российской Федерации и Удмуртской Республики.

2. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена работ, выполняемых по Контракту устанавливается путем проведения запроса котировок цен на выполнение ПСД и составляет ________________________________________________ рублей,  в т.ч.

                                                                                 (сумма цифрами и прописью)

 НДС 18% ______________________________  рублей,

                                                       (сумма цифрами и прописью)

всего по Контракту  ____________________________________________________ рублей.

                                                                               (сумма цифрами и прописью)

Цена включает в себя все затраты, связанные с выполнением работ, разработки рабочей документации, проведение замеров подключение и использования  необходимого для проведения обследования оборудования, разработка документации на ремонт и подготовку помещений, разработку смет, расходных материалов, затраты на согласование со всеми необходимыми инстанциями необходимые налоги, сборы, затраты и платежи, установленные законодательством.

 2.2.  Стоимость работ  является фиксированной и не подлежит изменению  на протяжение всего срока действия Контракта.

2.3. Оплата дополнительных экземпляров документации (сверх  оговоренных  в п. 5.1.9.) производится Заказчиком по отдельному договору.

2.4. Оплата по Контракту  производится в следующем порядке:

частями, по мере поступления финансовых средств из бюджетных и внебюджетных источников на его расчетный счет, в течение 90 рабочих  дней с момента подписания Контракта

оставшаяся часть, в течение 90 рабочих  дней после подписания акта сдачи-приемки результатов работ.

2.5. Текущие платежи производятся Заказчиком поэтапно за разработанную техническую  документацию в соответствии с календарным планом работ по мере поступления финансовых средств из бюджетных и внебюджетных источников.

2.6.В случае возврата с госэкспертизы на доработку ПСД по вине Подрядчика, оплата за повторное проведение экспертизы после устранения замечаний осуществляется за его счёт.

Проектная документация по отдельным этапам, выделенным в календарном плане с денежными суммами, должна быть завершенной и иметь необходимые согласования в соответствии условиями, изложенными в п.1.3. настоящего Контракта.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало: ____декабрь____  2008  года

Окончание:  ___март____ 2009   года

В т.ч. в сроки выполнения работ включается время необходимое на согласование документации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Своевременно производить приемку и оплату  выполненных работ, удовлетворяющих условиям Контракта.

4.1.2. Участвовать (в необходимых случаях)  вместе с подрядчиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами, органами местного самоуправления, производить оплату счетов согласовывающих инстанций.

4.1.3. Использовать техническую документацию, полученную от Подрядчика, только на цели, предусмотренные Контрактом. Не передавать техническую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Подрядчика.

4.1.4. Передать Подрядчику исходно - разрешительную документацию,          в том числе утвержденное задание на проектирование (разработанное совместно с подрядчиком), при необходимости результаты инженерных изысканий.

4.1.5. Передать подрядчику технические условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

4.1.6. Исполнять  другие обязанности, предусмотренные ст. 762 ГК РФ.

4.2. Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль за ходом работ по настоящему контракту.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

5.1. Подрядчик обязуется:

5.1.1. Своевременно и в полном объеме выполнить принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.1.2. Участвовать совместно с Заказчиком в подготовке исходных данных, задания на проектирование. Предоставлять Заказчику все необходимые данные и информацию  по предмету договора по его требованию.

5.1.3. Представить Заказчику готовую техническую документацию в сроки, предусмотренные настоящим договором.

5.1.4. Согласовывать готовую техническую документацию с органами государственной экспертизы, органами местного самоуправления и эксплуатирующими организациями.

 5.1.5. В минимально возможный срок и за собственный счет устранить замечания Заказчика, согласовывающих и контролирующих инстанций.

 5.1.6. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде,    в том числе о внесении изменений и дополнений в техническую документацию, если они не противоречат условиям настоящего Контракта, нормативным правовым актам Российской Федерации и Удмуртской Республики.

5.1.7. Если в процессе разработки технической документации выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика немедленно.

Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 10 рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.

5.1.8. Информировать  Заказчика по его запросу о состоянии дел по выполнению настоящего Контракта.

5.1.9. Передать Заказчику готовую техническую документацию и результаты изыскательских работ в 4-х экземплярах, кроме того, по 1 экземпляру - смету, чертежи стадии «Проект» и результаты инженерных изысканий, на магнитных либо электронных носителях.

5.2. Подрядчик вправе осуществлять авторский надзор при строительстве объекта, на основании договора с Заказчиком.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

 6.1. Передача результатов работ Заказчику осуществляется на основании передаточных документов (накладная на техническую документацию, доверенность на получение документации).

6.2. При завершении работ Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи-приемки работ  с приложением к нему комплекта технической и другой документации, предусмотренной заданием и условиями Контракта. Работа считается выполненной при получении положительного заключения госэкспертизы.

6.2.1. Заказчик в течение 20 дней со дня получения акта сдачи-приемки результатов работы (промежуточного акта) обязан направить подрядчику подписанный акт сдачи-приемки (промежуточный акт) или мотивированный отказ.

6.3. В случае мотивированного отказа от приемки работ, акт выполненных работ оформляется после доработки технической документации Подрядчиком на условиях, изложенных в п.п.6.1 и 6.2.

6.4. При расторжении Контракта, приостановлении работ по инициативе Заказчика (письмо о приостановлении, расторжении Контракта), ответственные представители сторон в 20-дневный срок составляют акт освидетельствования выполненного объема работ. На основании акта освидетельствования Подрядчиком направляется Заказчику акт сдачи-приемки результатов работ, на сумму выполненного объема. Заказчик обязан подписать акт сдачи-приемки и оплатить  выполненные работы в течение 30 дней с момента подписания акта сдачи-приемки, а также получить техническую документацию (в объеме, согласно акту освидетельствования).

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за правильность принятых им проектных решений, за их соответствие строительным нормам и правилам. Все расходы Заказчика, понесенные им на исправление принятых Подрядчиком ошибочных проектных решений, в том числе обнаруженных в процессе эксплуатации объекта, подлежат возмещению за счет Подрядчика.

7.3. При нарушении Подрядчиком окончательного срока  выдачи документации, установленной календарным планом, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 1% от суммы Контракта за каждый день просрочки (уточняется по условиям торгов).

7.4. Разногласия по Контракту решаются путем переговоров между Сторонами. Если согласие не будет достигнуто в течение двух недель, дело передается на рассмотрение Арбитражный суд Удмуртской Республики.

7.5. Требование об исполнении, изменении или о расторжении настоящего Контракта может быть заявлено Стороной в арбитражный суд после получения отказа другой Стороны о выполнении требования либо неполучения ответа на требование в десятидневный срок с момента получения другими Сторонами такого требования.

        7.6. Заказчик несет ответственность перед Подрядчиком за полноту, качество и своевременность предоставления исходных данных.

 8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС - МАЖОР)

 8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Контракта и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему Контракту  в соответствии с законным порядком.

8.3. Сторона по настоящему Контракту, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание  освобождения от ответственности.

8.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

8.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

8.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3 месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего Контракта. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Контракт путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ  И  ПРЕКРАЩЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Срок действия Контракта устанавливается с момента его подписания до 30 марта 2009 г полного исполнения Сторонами финансовых обязательств по Контракту.

9.2. При досрочном прекращении работ  порядок сдачи и приемки выполненных объемов работ определяется в соответствии  с  п.6.4. настоящего Контракта.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему Контракту, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Контракта.

10.2. Требования п. 10.1 настоящего Контракта не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Заказчик не вправе использовать для своих целей проектную документацию, созданную по настоящему Контракту.

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон.

11.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, регламентируются нормами гражданского законодательства Российской Федерации.

11.4. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

 - календарный план работ;

 - сводная смета.

11.5. Настоящий Контракт составлен и подписан в трех экземплярах. Один экземпляр-Подрядчика, два экземпляра- Заказчика. Каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.

 

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

 

Подрядчик: ____________________ адрес: _____________________________, р/с: _______________________________. Подпись:

 

ОБРАЗЕЦ для заполнения

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Кому ________________________________________________________________________

Дата_________________________________________________________________________

            Изучив направленный Вами запрос котировки цены, мы нижеподписавшиеся,

предлагаем осуществить поставку и доставку ______________________________________

                                                                               ( Наименование, спецификация, количество и место

_____________________________________________________________________________

доставки продаваемой продукции)

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

на сумму____________________________________________________________ рублей.

             Мы обязуемся в случае принятия  нашей котировки цен поставить продукцию в

соответствии с графиков поставок, приведенном в запросе котировки цен, и согласны с

имеющимся в нем порядком платежей.

             Для подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная

заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будут выполнять роль

обязательного контракта между нами.

               Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и

представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких

дополнительных обязательств.

Наименование________________________________________________________________

местонахождения (для юридического лица)_______________________________________

фамилия, имя, отчество________________________________________________________

место жительства (для физического лица)_________________________________________

банковские реквизиты участника размещения заказа.________________________________

_____________________________________________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика.____________________________________

                         Подпись _____________________/________________________/

                           Печать                                                               Ф.И.О., должность

Котировочные заявки принимаются до 16 часов 00 мин. 17.12.2008 г. в каб. 236 Администрации г. Воткинска по адресу: г. Воткинск, ул. Ленина, 7. Котировочная заявка предоставляется в двух экземплярах (оригинал и копия), в закрытом конверте. На конверте делается надпись: Не вскрывать до 17 часов 00 минут 17.12.2008г.

Процедура вскрытия конвертов с котировочными заявками состоится в 17 часов 00 минут 17.12.2008г. в каб. 236 Администрации г. Воткинска по адресу: г. Воткинск, ул. Ленина, 7.

Муниципальный контракт подписывается победителем в течении не ранее 5 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

 

Дата изменения: 16.12.2010 13:35:26


Количество показов: 1185