Извещение № 858 (СОШ №15, ПСД)

22.10.2008г.

МКП «Управление капитального строительства»

-Юридический адрес: 427430 г. Воткинск, УР, ул. Ленина,7

-Тел/факс: (34145) 5-14-25, 5-26-18

Источник финансирования заказа: бюджет г. Воткинска

- соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или непроведение в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.

Объем выполняемых работ: разработка проектно-сметной документации по объекту: СОШ №15: внутренние сети электроснабжения, водоснабжения, и канализации, отопления и вентиляции, архитектурно-строительная часть, расстановка и привязка оборудования, наружные кабельные сети, сметы в базовых и действующих ценах по всем видам работ, в т.ч. пуско-наладку нового оборудования. Замечания, выявленные в ходе проверки ПСД, устраняются за счет проектировщика.

Срок выполнения работ: до 30.01.2009г.

Максимальная цена контракта: 185000 - 00 руб., и в итоге должна включать стоимость всех затрат, налоги и обязательные платежи.

Порядок оплаты: аванс 30%, окончательный расчет – после выполнения всего объема работ, по мере поступления средств из бюджета города.

Проект

г. Воткинск «___ »____________ 200 г.

Муниципальное казённое предприятие «Управление капитального строительства» г. Воткинска МКП «УКС» г. Воткинска

(наименование организации - заказчика)

именуемый(-ое) в дальнейшем «Заказчик», действующий(-ее) в соответствии с распоряжением Министерства строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики от

___ 2008 года № ____ «О передаче полномочий государственного заказчика на размещение

заказов» и на основании__________ Устава_______________ , в лице

(Устава, Положения)

__ и.о директора Домнина Л.А.______________________________________________ ,

(должность, Фамилия, Имя, Отчество)

с одной стороны, и_________________________________________________________

(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество физического лица)

именуемый(-ое) в дальнейшем «Подрядчик», имеющий(-ее) лицензию
_________________________ , в лице_______________________________________________ _,

(№ лицензии, дата выдачи) (должность. Фамилия, Имя, Отчество)

действующего на основании_______________________________ , с другой стороны,

(устава, положения, доверенности)

совместно именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании протокола Конкурсной комиссии от

__ № ___ , заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о

нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Настоящий Контракт заключается на условиях конкурса и решения Конкурсной комиссии (протокол от «____ »_________ №______ ).

1.2. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение проектных и изыскательских работ на стадии_____________________________________ по объекту

(наименование стадии, согласно условий конкурса)

____ техническое перевооружение столовой СОШ №15 г.Воткинска____________

(наименование объекта, согласно условий конкурса)

1.3. Результатом работы по договору является проектная документация с инженерными
изысканиями, выполненная в соответствии с законодательством РФ (Постановление Правительства РФ
№87 от 16.02.08г.), включающая все выполненные этапы проектирования согласно календарному плану
работ, согласованная с соответствующими службами, имеющая положительное заключение
государственной экспертизы и принятая заказчиком по акту сдачи-приемки результатов работ.

1.4. Технические, экономические и другие решения, принятые в проекте, должны соответствовать
требованиям задания на проектирование, СНиП, действующим нормативным и правовым актам
Российской Федерации и Удмуртской Республики.

2. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена работ, выполняемых по Контракту в соответствии со сводной сметой, составляет
__________________________________________ рублей, в т.ч.

(сумма цифрами и прописью)

НДС 18%______________________ рублей,

(сумма цифрами и прописью)

всего по Контракту __________________________________________ рублей.

(сумма цифрами и прописью)

Цена включает в себя все затраты, связанные с выполнением работ, прибыль, необходимые налоги и платежи, установленные законодательством.

2.2. Стоимость работ является фиксированной и не подлежит изменению на протяжение всего срока действия Контракта.

2.3. Оплата дополнительных экземпляров документации (сверх оговоренных в п. 5.1.9.)
производится Заказчиком по отдельному договору.

2.4. Оплата по Контракту производится в следующем порядке:

В течение 30 рабочих дней с момента подписания Контракта Заказчик производит авансовый

платеж в размере до 30% от договорной цены, т.е. ________ , в т.ч НДС 18% -

____________ , с последующим удержанием его при оплате последующих этапов (в случае

установления аванса в заявке на торги).

2.5. Текущие платежи производятся Заказчиком поэтапно за разработанную техническую
документацию в соответствии с календарным планом работ не позднее 30 рабочих дней с момента
подписания Заказчиком акта сдачи - приемки выполненных работ по этапу (по мере поступления
средств из бюджета)

2.6.В случае возврата с госэкспертизы на доработку ПСД по вине Подрядчика, оплата за повторное проведение экспертизы после устранения замечаний осуществляется за его счёт.

Проектная документация по отдельным этапам, выделенным в календарном плане с денежными суммами, должна быть завершенной и иметь необходимые согласования в соответствии условиями, изложенными в п. 1.3. настоящего Контракта.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало:________ декабрь 2008 года

Окончание: _______ январь 2009 года

В т.ч. сроки выполнения работ определяются календарным планом, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Своевременно производить приемку и оплату выполненных работ, удовлетворяющих условиям Контракта.

4.1.2. Участвовать (в необходимых случаях) вместе с подрядчиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами, органами местного самоуправления, производить оплату счетов согласовывающих инстанций.

4.1.3. Использовать техническую документацию, полученную от Подрядчика, только на цели, предусмотренные Контрактом. Не передавать техническую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Подрядчика.

4.1.4. Передать Подрядчику исходно - разрешительную документацию, в том числе утвержденное задание на проектирование (разработанное совместно с подрядчиком), при необходимости результаты инженерных изысканий.

4.1.5. Передать подрядчику технические условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

4.1.6. Исполнять другие обязанности, предусмотренные ст. 762 ГК РФ.

4.2. Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль за ходом работ по настоящему
контракту.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

5.1. Подрядчик обязуется:

5.1.1. Своевременно и в полном объеме выполнить принятые на себя обязательства в соответствии
с условиями настоящего Контракта.

5.1.2. Участвовать совместно с Заказчиком в подготовке исходных данных, задания на проектирование. Предоставлять Заказчику все необходимые данные и информацию по предмету договора по его требованию.

5.1.3. Представить Заказчику готовую техническую документацию в сроки, предусмотренные настоящим договором.

5.1.4. Согласовывать готовую техническую документацию с органами государственной экспертизы, органами местного самоуправления и эксплуатирующими организациями.

5.1.5. В минимально возможный срок и за собственный счет устранить замечания Заказчика, согласовывающих и контролирующих инстанций.

5.1.6. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в техническую документацию, если они не противоречат условиям настоящего Контракта, нормативным правовым актам Российской Федерации и Удмуртской Республики.

5.1.7. Если в процессе разработки технической документации выяснится неизбежность получения
отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан
приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика немедленно.

Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 10 рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.

5.1.8. Информировать Заказчика по его запросу о состоянии дел по выполнению настоящего
Контракта.

5.1.9. Передать Заказчику готовую техническую документацию и результаты изыскательских
работ в 4-х экземплярах, кроме того, по 1 экземпляру - смету, чертежи стадии «Проект» и результаты
инженерных изысканий, на магнитных носителях.

5.2. Подрядчик вправе осуществлять авторский надзор при строительстве объекта, на основании договора с Заказчиком.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. Передача результатов работ Заказчику осуществляется на основании передаточных
документов (накладная на техническую документацию, доверенность на получение документации).

6.2. При завершении работ Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи-приемки работ с
приложением к нему комплекта технической и другой документации, предусмотренной заданием и
условиями Контракта. Работа считается выполненной при получении положительного заключения
госэкспертизы.

6.2.1. Заказчик в течение 20 дней со дня получения акта сдачи-приемки результатов работы (промежуточного акта) обязан направить подрядчику подписанный акт сдачи-приемки (промежуточный акт) или мотивированный отказ.

6.3. В случае мотивированного отказа от приемки работ, акт выполненных работ оформляется после доработки технической документации Подрядчиком на условиях, изложенных в п.п.6.1 и 6.2.

6.4. При расторжении Контракта, приостановлении работ по инициативе Заказчика (письмо о приостановлении, расторжении Контракта), ответственные представители сторон в 20-дневный срок составляют акт освидетельствования выполненного объема работ. На основании акта освидетельствования Подрядчиком направляется Заказчику акт сдачи-приемки результатов работ, на сумму выполненного объема. Заказчик обязан подписать акт сдачи-приемки и оплатить выполненные работы в течение 30 дней с момента подписания акта сдачи-приемки, а также получить техническую документацию (в объеме, согласно акту освидетельствования).

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за правильность принятых им проектных решений, за их соответствие строительным нормам и правилам. Все расходы Заказчика, понесенные им на исправление принятых Подрядчиком ошибочных проектных решений, в том числе обнаруженных в процессе эксплуатации объекта, подлежат возмещению за счет Подрядчика.

7.3. При нарушении Подрядчиком окончательного срока выдачи документации, установленной календарным планом, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 1% от суммы Контракта за каждый день просрочки (уточняется по условиям торгов).

7.4. Разногласия по Контракту решаются путем переговоров между Сторонами. Если согласие не будет достигнуто в течение двух недель, дело передается на рассмотрение Арбитражный суд Удмуртской Республики.

7.5. Требование об исполнении, изменении или о расторжении настоящего Контракта может быть
заявлено Стороной в арбитражный суд после получения отказа другой Стороны о выполнении
требования либо неполучения ответа на требование в десятидневный срок с момента получения
другими Сторонами такого требования.

7.6. Заказчик несет ответственность перед Подрядчиком за полноту, качество и своевременность
предоставления исходных данных.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС - МАЖОР)

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, принятых на себя по настоящему Контракту, если надлежащее исполнение оказалось
невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Контракта и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законным порядком.

8.3. Сторона по настоящему Контракту, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

8.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

8.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

8.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3 месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего Контракта. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Контракт путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Срок действия Контракта устанавливается с момента его подписания до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

9.2. При досрочном прекращении работ порядок сдачи и приемки выполненных объемов работ определяется в соответствии с п.6.4. настоящего Контракта.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной
ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему Контракту, не
открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без
предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Контракта.

10.2. Требования п. 10.1 настоящего Контракта не распространяются на случаи раскрытия
конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных
законом.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Заказчик вправе использовать проектную документацию, созданную по настоящему
Контракту в пределах, установленных п. 1.2. настоящего Контракта.

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту совершаются в письменной форме по
взаимному согласию Сторон.

11.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, регламентируются нормами
гражданского законодательства Российской Федерации.

11.4. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- календарный план работ;

- сводная смета.

11.5. Настоящий Контракт составлен и подписан в трех экземплярах. Один экземпляр-Подрядчика,
два экземпляра- Заказчика. Каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:

МКП «УКС» г. Воткинск

УР г. Воткинск, ул. Кирова,66

ИНН 1828016210 КПП 182801001

ОГРН 10718280000694

УФК по УР Мин Фин Удмуртии

л/сч 03833134971

р/сч 40201810400000010002

РРКЦ НБ УР Банка РФ г. Ижевск

БИК 049401001

И.о.директора

МКП «УКС» г. Воткинска

Л.А.Домнин

Подрядчик:

адрес:

р/с:

Подпись:

ОБРАЗЕЦ

для заполнения

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Кому ________________________________________________________________________

Дата_________________________________________________________________________

Изучив направленный Вами запрос котировки цены, мы нижеподписавшиеся,

предлагаем осуществить поставку и доставку ______________________________________

( Наименование, спецификация, количество и место

_____________________________________________________________________________

доставки продаваемой продукции)

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

на сумму____________________________________________________________ рублей.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировки цен поставить продукцию в

соответствии с графиков поставок, приведенном в запросе котировки цен, и согласны с

имеющимся в нем порядком платежей.

Для подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная

заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будут выполнять роль

обязательного контракта между нами.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и

представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких

дополнительных обязательств.

Наименование________________________________________________________________

местонахождения (для юридического лица)_______________________________________

фамилия, имя, отчество________________________________________________________

место жительства (для физического лица)_________________________________________

банковские реквизиты участника размещения заказа.________________________________

_____________________________________________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика.____________________________________

Подпись _____________________/________________________/

Печать Ф.И.О., должность