Извещение №1105 (медучилище, ремонт кровли)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК №1105

17.07.2009г.

Запрос котировок проводится на: ремонт кровли учебного корпуса училища

Наименование заказчика: Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Воткинское медицинское училище Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»

Почтовый адрес заказчика, адрес электронной почты: 427438, УР, город Воткинск, улица Осипенко, 5

vmu.07@mail.ru

Номера контактных телефонов: 5-93-47, 5-29-76, 5-30-23

1. Заказчик предусматривает осуществить выбор Поставщика следующих товаров (Исполнителя работ, услуг):

№ п/п Наименование, функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, описание выполняемых работ, оказываемых услуг Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности Ед.

изме- рения Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг

1 2 3 4 5

1. Работы по текущему ремонту кровли учебного корпуса Воткинского медицинского училища в соответствии с требованиями, предъявляемыми к таким работам - В соответствии со сметой

Начальная (максимальная) цена контракта – 498536 рублей 00 копеек

Примечание. В случае большого количества наименований товаров (работ, услуг) таблица заполняется отдельным приложением.

Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика: выполнение работ в указанные сроки.

2. Источник финансирования заказа: бюджет Удмуртской Республики

3. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: работы осуществляются на территории Воткинского медицинского училища по адресу г.Воткинск, ул.Осипенко,5

4. Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: с момента заключения контракта до 31 августа 2009 года.

5. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: 30 % предоплата, окончательный расчет, по мере поступления средств из бюджета Удмуртской Республики в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2009 год, после выполнения всего объёма работ и подписания акта выполненных работ, а также справки стоимости выполненных работ по формам (КС-2, КС-3),

6. Сведения о включенных (невключенных) в цену товара, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: все расходы, налоги и обязательные платежи, связанные с закупкой, доставкой и отпуском, погрузкой, разгрузкой строительных материалов и выполнением работ. Цены остаются неизменными на весь срок действия контракта.

7. Проект государственного контракта, заключаемого по результатам проведения запроса котировок, содержится в Приложении №2.

8. Срок подписания победителем государственного контракта не ранее 7 и не позднее 20 дней с момента подписания протокола рассмотрения котировочных заявок

9. Прием котировочных заявок осуществляется по адресу: УР, г. Воткинск, ул. Ленина, 7, каб. 236 в рабочие дни с 8:30 часов до 17:30 (в пятницу до 16:30) часов до даты окончания срока подачи заявок.

10. Дата начала подачи котировочных заявок: «20» июля 2009г.

11. Дата окончания подачи котировочных заявок: «27» июля 2009г.

12. Дата проведения заседания котировочной комиссии: в 10 часов 30 минут, «28» июля 2009г.

13. Требование к участникам размещения заказа: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

В случае Вашего согласия принять участие в запросе котировок, просим предоставить котировочную заявку в соответствии с приложением № 1 к настоящему запросу.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускаются.

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Форма котировочной заявки: Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме (Приложение №1) и заверена подписью руководителя участника размещения заказа/ участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).

Комиссия не рассматривает копии котировочных заявок и документы, направленные по факсу!

Приложение:

1. Проект государственного контракта;

2. Сметная документация

Приложение № 2

«Утверждаю»

Директор

Воткинского медицинского училища

_____________А.В. Михайлов

«___»___________ 2009 г

Дефектная ведомость

на текущий ремонт кровли учебного корпуса, расположенного по адресу:

УР, г. Воткинск, ул. Осипенко, 5

№ п/п Наименование работ Ед.изм. Количество Примечание

1. Разборка покрытий кровли из рубероида (1-3 слоя) м2 750

2. Очистка основания от мусора и пыли, ремонт выравнивающих стяжек и подготовка поверхности к огрунтовке, огрунтовка основания битумной грунтовкой, наклейка рулонных материалов в 2 слоя с подплавлением мастичного слоя, устройство примыканий к стенам и парапетам м2 750 Применяемый рулонный материал типа УНИФЛЕКС или аналог без изменения технических характеристик

3. Смена парапетов из оцинкованной стали м 150 Работу произвести согласно

СНиП и ГОСТ

4. Ремонт стяжки площ. заделки в одном месте до 0,5 м2 шт. 750

5. Погрузка и вывоз мусора тн 11,1

Приложение № 2

Государственный контракт №

г. Воткинск «___» ______ 2009 г.

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Воткинское медицинское училище Министерства здравоохранения Удмуртской Республики», именуемое далее «Заказчик», в лице директора А.В. Михайлова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________, именуемое далее «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании лицензии ___________, с другой стороны, совместно действующие на основании протокола _________ рассмотрения и оценки котировочных заявок от ________ 2009 г., заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

1.1. По настоящему государственному контракту Подрядчик обязуется в установленный срок выполнить работы по текущему ремонту кровли здания учебного корпуса, расположенного по адресу: УР, г. Воткинск, ул. Осипенко, 5, по прилагаемой смете, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить обусловленную государственным контрактом сумму.

СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Стоимость поручаемых Заказчиком работ по настоящему государственному контракту определяется согласно прилагаемой и согласованной сторонами смете, являющейся неотъемлемой частью данного государственного контракта, и составляет __________________ руб.

2.2. Оплата работ по государственному контракту осуществляется следующим образом: предоплата в размере 30 % суммы настоящего государственного контракта, окончательный расчет после выполнения всего объема работ и подписания обеими сторонами акта выполненных работ и справки стоимости выполненных работ (КС-2, КС-3) по мере поступления средств из бюджета Удмуртской Республики в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2009 год.

ПОРЯДОК ПРИЁМКИ РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

3.1. Приёмка выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение трёх дней после получения им сообщения Подрядчика о готовности сдачи объекта или этапов выполненных работ.

3.2. Сдача работы Подрядчиком и приёмка его Заказчиком оформляется актом, который подписывается обеими сторонами.

3.3. Гарантийный срок выполненных работ составляет 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Подрядчик несёт ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли по вине Заказчика.

3.4. Подрядчик не несёт ответственности за допущенные им без согласия Заказчика мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество объекта строительства.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

4.1. Государственный контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения стонами своих обязательств.

4.2. Сроки выполнения работ: с момента подписания настоящего контракта до 31 августа

2009 г.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

5.1. Заказчик обязан принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим государственным контрактом в соответствии с актами приёма-передачи выполненных работ.

5.2. Для выполнения работ по настоящему государственному контракту Заказчик передает Подрядчику на период строительства объекта и до его завершения строительную площадку, пригодную для производства работ.

5.3. Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ.

5.4. На период производства работ Заказчик обеспечивает Подрядчика бытовыми помещениями.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

6.1. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ в полном объеме и в сроки, предусмотренные п.5.1. настоящего государственного контракта.

6.2. Обеспечить качество выполнения работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими нормами.

6.3. Подрядчик несет ответственность на строительной площадке за соблюдение правил по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности.

ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Ни одна из сторон не несёт ответственности перед другой стороной за задержку, недопоставку, или невыполнение обязательств при наличии форс-мажорных обстоятельств, или военных действий, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение данного государственного контракта.

7.2. Срок выполнения государственного контракта отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют форс-мажорные обстоятельства или военные действия, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему государственному контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения данного государственного контракта, которые не могут быть урегулированы путем переговоров, разрешаются Арбитражным судом УР.

8.3. Любые изменения, дополнения данного государственного контракта оформляются дополнительным соглашением и считаются действительными, если они подписаны сторонами.

ПОЧТОВЫЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик Подрядчик

Воткинское медицинское училище ____________________________________

427438, г.Воткинск, ул.Осипенко, 5 ____________________________________

ИНН 1828005472 КПП 182801001 ____________________________________

Л/с 02132000040 (л/с 03855131881) ____________________________________

УФК по Удмуртской Республике ____________________________________

(Минфин Удмуртии (Воткинское ____________________________________

медицинское училище МЗ УР)) ____________________________________

р/с 4020181040000010002 в ГРКЦ ____________________________________

НБ Удмуртской Респ. Банка России ____________________________________

Г.Ижевск БИК 049401001 ____________________________________

ОКПО 01966181 ____________________________________

ОКВЭД 80.22.21 ____________________________________

Директор

_______________(Михайлов А.В.) ____________________(______________)