|
 |
Извещение (МУП ВГЭС, 17 запрос по установке гаражных ворот)Вниманию заказчиков и поставщиков!
В соответствии с требованиями Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005 г. с 1 января 2011 года информация о закупках для муниципальных нужд публикуется на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов.
Вид закупок: Архив 2006-2010
Дата публикации: 12.07.2010 00:00 Добавить в избранное ИЗВЕЩЕНИЕ № 17 о запросе котировок МУП «Воткинские городские электрические сети» объявляет о запросе котировок на право заключения договора подряда на установку секционных гаражных ворот. Адрес заказчика: УР, 427430, г. Воткинск, ул. К. Маркса, 4, тел. 5-29-23 Электронный адрес: vges@udmnet.ru Источник финансирования заказа: собственные средства предприятия. Предмет договора: установка секционных гаражных ворот. Требования к содержанию работ (наименование, объем) и правилам выполнения: определяются приложением № 2 к настоящему извещению. Цена договора должна включать стоимость работ, самих ворот, рам, откосов, других материалов, комплектующих, НДС и иных налогов, сборов, доставки ворот и рам к месту установки и иные расходы. Максимальная цена договора 498 000 руб. (Четыреста девяносто восемь тысяч) рублей. Условия оплаты: • 50 % стоимости работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика в течение 3 банковских дней с момента подписания договора; • 50 % стоимости работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика в течение 3 банковских дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ.. Место выполнения работ – г.Воткинск, ул. Спорта 219 «Промышленная база МУП "ВГЭС"» гаражные боксы № 1, 4, 5, 6, 7, 8. Сроки выполнения работ: Начальный срок: в течение 3 дней с даты подписания договора; Конечный (срок завершения работ): не позднее 30 дней с даты подписания договора. Материал для ворот: определяется приложением № 2 к настоящему извещению. Гарантия на работы и на ворота – 12 месяцев, с момента приемки работ. Иные условия договора определяются проектом договора подряда (приложения № 3 к настоящему извещению). Лица, намеренные участвовать в запросе котировок, должны заполнить котировочную заявку по форме, указанной в приложении № 1 к настоящему извещению и представить ее до 17 часов 00 мин. 20.07.2010 г. по адресу: г. Воткинск, ул. К. Маркса, 4, в каб. гл. бухгалтера. Котировочная заявка предоставляется в закрытом конверте. На конверте указывается наименование запроса котировки. К котировочной заявке должна быть приложены: документ, подтверждающий полномочия лица подписать заявку и договор, заключаемый по результатам котировочных заявок (оригинал либо заверенная копия) (для индивидуальных предпринимателей – копия паспорта); свидетельство о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя); свидетельство о постановке на налоговый учет. смета на выполнение работ, составленная участником для выполнения договора (два экземпляра подписанные участником). Процедура вскрытия конвертов с котировочными заявками состоится 21.07.2010 г. в каб. гл. инженера МУП «ВГЭС» по адресу: г. Воткинск, ул. К.Маркса, 4. Прием заявок их рассмотрение и оценка осуществляется в соответствии со статьями 45 – 47 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ (ред. от 05.05.2010) "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Договор подряда по форме, указанной в приложении № 3 к настоящему извещению, составляется и направляется Заказчиком победителю запроса котировок не ранее 2 дней и не позднее 10 дней с даты размещения на сайте www.votkinsk.ru протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. Победитель запроса котировок должен подписать полученный проект договора в течение 5 дней с момента получения проекта и в этот же срок вернуть один экземпляр договора Заказчику. При несоблюдении срока подписания договора Победитель будет считаться уклоняющимся от заключения договора. В случае, если победитель в проведении запроса котировок признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя в проведении запроса котировок заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с лицом признанным участником № 2 (с участником размещения заказа, предложившим такую же, как победитель в проведении запроса котировок, цену договора, а при отсутствии такого участника размещения заказа - с участником размещения заказа, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем в проведении запроса котировок условия, если цена договора не превышает максимальную цену договора, указанную в настоящем извещении). При этом заключение договора для указанных участников размещения заказа является обязательным. В случае уклонения указанных участников размещения заказа от заключения договора заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении таких участников размещения заказа заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора. Заказчик может заключить договор с лицом признанным участником № 2 в случае расторжения договора с победителем. При этом заключение договора для указанных участников размещения заказа является обязательным. В случае уклонения указанных участников размещения заказа от заключения договора заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении таких участников размещения заказа заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора. При этом объем и цена работ по данному договору может быть уменьшена Заказчиком на объем фактически выполненных работ по договору с победителем. Проект договора, направленный лицу, признанному участником № 2, должен быть им подписан в течение 5 дней с момента получения проекта договора и в этот же срок возвращен один экземпляр договора Заказчику. При несоблюдении срока подписания договора лицо, признанное участником № 2, будет считаться уклоняющимся от заключения договора. Приложение № 1 к извещению № 17 от ___________ г.
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА Кому ________________________________________________________________________ Дата___________________________________________________________________ Изучив извещение о проведении запроса котировок № 17 (далее по тексту извещение) ________________________________________________________________________________ (наименование организации (индивидуального предпринимателя), согласно записи в Единый государственный реестр юридических лиц, фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица) в лице__________________________________________________________________________ (должность, Ф.И.О.), действующего на основании _______________________________________________________ представляет Вам следующую котировочную заявку и предлагает осуществить установку секционных гаражных ворот (далее по тексту работы) в количестве 6 шт. на сумму _________________________________________ (___________________________________) руб., в т.ч. НДС Мы обязуемся в случае отбора нашей котировочной заявки выполнить работу в соответствии со всеми условиями, предусмотренными в извещении. Мы обязуемся и согласны исполнить условия договора подряда, указанные в извещении и приложенному к нему проекту договора подряда. Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление Подрядчика котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств. Настоящей котировочной заявкой гарантируем достоверность представленной нами в данной заявке информации. Общие сведения о нашей организации: 1. Фирменное наименование организации (полное)_______________________________________ 2. Юридический адрес: _______________________________________________________ 4. Адрес для почтовых отправлений (фактический адрес). _________________________ 5. Банковские реквизиты. ____________________________________________________ 6. ИНН. ___________________________________________________________________ 7. КПП. ___________________________________________________________________ 8. Телефон, факс. ___________________________________________________________ Приложения _________________ ____________________________ /__________________________________/ (Должность) (Подпись) (Расшифровка) М.П.
Техническое задание на установку секционных гаражных ворот. 1. Подрядчик должен выполнить следующие работы, входящие в предмет договора: 1) Произвести замеры для приобретения (изготовления) и установки новых секционных ворот на места демонтированных ворот; 2) Приобрести (изготовить) секционные ворота по выполненным Подрядчиком замерам в количестве 6 комплектов; 3) Установить секционные ворота в количестве 6 шт.; 4) Выполнить ремонт откосов после установки новых ворот в 6 боксах. 2. Работы должны быть произведены с соблюдением последовательности, предусмотренной пунктом 1 технического задания. 3. Работы должны быть проведены в соответствии с требованиями регламентов, ГОСТов, технологией установки секционных гаражных ворот. 4. Секционные ворота должны быть изготовлены из сэндвич панелей; 5. Рамы и ворота должны быть покрашены в белый цвет. 6. Ворота должны быть укомплектованы ручным приводом для открывания. 7. Установка ворот и рам должны быть выполнены таким образом, чтобы в закрытом состоянии обеспечивалось прилегание уплотнительных элементов ворот к раме. 8. Установленные двери и рамы не должны иметь царапин, вмятин, следов коррозии. 9. Ворота в боксах № 4 и № 5 должны быть оборудованы калитками белого цвета размером: высота 1700 мм, ширина 800 мм. Справочная информация: Приблизительные размеры проемов в гаражных боксах, в которых необходимо установить новые ворота:
Проект договора подряда № ____ г. Воткинск «__» ________ 2010г. Муниципальное унитарное предприятие “Воткинские городские электрические сети”, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Перевозчикова Владимира Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № ___ от ____________ заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора: 1.1. Подрядчик обязуется выполнить работу, предусмотренную п.1.2. настоящего договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ в соответствии с условиями настоящего договора. 1.3. Подрядчик должен установить секционные гаражные ворота в количестве 6 шт. (именуемая далее работа). Работа, выполняются в соответствии с техническим заданием на установку секционных гаражных ворот (приложение № 2 к извещению № 17 о запросе котировок) (далее по тексту техническое задание). 1.4. Место выполнение работ: г.Воткинск, ул. Спорта 219 «Промышленная база МУП "ВГЭС"» гаражные боксы № 1, 4, 5, 6, 7, 8 1.5. Сроки выполнения работ: Начальный срок: в течение 3 дней с даты подписания договора; Конечный (срок завершения работ): не позднее 30 дней с даты подписания договора. 1.6. Подрядчик выполняет работы своими силами из своего материала, своим оборудованием. 2. Права и обязанности сторон 2.1. Заказчик обязан обеспечить Подрядчику возможность выполнить работы, а именно, обеспечивать доступ на территорию промышленной базы и в гаражные боксы Заказчика, где будет устанавливаться ворота, и обеспечить возможность подключения электроинструментов и иного оборудования для выполнения работ. 2.2. Заказчик обязуется своевременно оплачивать работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего договора. 2.3. Подрядчик обязуется выполнить работу качественно, т.е. в соответствии с требованиями технического задания. 2.4. Подрядчик обязуется выполнить работу в срок, установленный п 1.5. настоящего договора. 2.5. По окончании работ, Подрядчик обязуется оформить и представить: акт приемки выполненных работ соответствующей формы, правила пользования воротами, счет-фактуру (если Подрядчик является плательщиком НДС), счет на оплату (в счете указание на настоящий договор обязательно). 2.6. Подрядчик при выполнении работ может привлекать субподрядчиков. 3. Цена договора и порядок расчетов по договору 3.1. Цена договора включает стоимость работ, ворот, рам, откосов, других материалов, комплектующих, НДС и иных налогов, сборов, стоимость доставки ворот и рам к месту установки и иные расходы. 3.2. Цена договора составляет ___________________________ (__________________________) руб. __ коп. 3.3. Заказчик оплачивает работы в следующем порядке: • 50 % стоимости работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика в течение 3 банковских дней с момента подписания договора; • 50 % стоимости работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика в течение 3 банковских дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ. 4. Приемка работ. Гарантия. 4.1. Подрядчик по окончании выполнения работ по договору оформляет и направляет Заказчику документы, указанные в п. 2.5. настоящего договора. 4.2. Заказчик в день получения документов от Подрядчика обязуется в присутствии представителя Подрядчика принять результат работ, т.е. провести осмотр установленных дверей на предмет соответствия условиям договора и подписать акты приемки выполненных работ. 4.3. При наличии замечаний к качеству работ акт выполненных работ подписывается после устранения выявленных замечаний. В целях фиксации замечаний представители сторон могут составить акт устранения недоделок. 4.4. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ и материалов в течение 12 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ. 4.5. В случае выхода из строя каких-либо установленных Подрядчиком материалов или отказа их в работе в течение гарантийного срока, Заказчик по своему выбору имеет право потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков или возмещения своих расходов на устранения недостатков своими силами. 4.6. В период гарантийного срока Подрядчик обязуется устранять за свой счет все дефекты в работах, если не докажет, что дефекты появились в результате неправильной эксплуатации объекта. 4.7. В целях фиксации выявленных дефектов Заказчик письменно вызывает Подрядчика любым способом, позволяющим достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. 4.8. Подрядчик должен направить своего представителя в течение 1 дня с момента получения уведомления Заказчика. 4.9. Представителя Заказчика и Подрядчика составляют акт о выявленных дефектах. Ни одна из сторон не имеет право отказаться от подписания акта. При несогласии с фактами, изложенными в акте, несогласная сторона должна сделать соответствующую отметку и провести привлечения эксперта за свой счет в согласованные с другой стороной сроки. 4.10. При неявке представителя Подрядчика в срок, установленный п. 4.8. настоящего договора, представитель Заказчика составляет акт, указанный в п.4.9. настоящего договора, в одностороннем порядке, который является обязательным для Подрядчика. 4.11. Отраженные в акте дефекты должны быть устранены Подрядчиком в срок не более 10 дней с даты составления акта, а в случае, предусмотренном п.4.10. настоящего договора, в течение 10 дней с момента получения претензии с приложенным актом. 5. Ответственность сторон 5.1. В случае нарушения срока завершения работ Заказчик может потребовать у Подрядчика уплатить пени в размере 0,1 % от стоимости работ за каждый день просрочки. 5.2. При нарушении иных обязательств предусмотренных настоящим договором, кроме указанных в п.5.1. настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 6. Срок действия настоящего договора 6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписание его обеими сторонами и действует до окончательного исполнения сторонами своих обязанностей. 7. Прочие условия договора 7.1. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, разрешаются в претензионном порядке. 7.2. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, к ней должны быть приложены документы, подтверждающие требования (только те которые отсутствуют и контрагента). 7.3. Сторона, получившая претензию должна дать по ней мотивированный ответ в течение 10 дней с момента получения претензии. 7.4. Ответ на претензию оформляется в письменной форме, к нему должны быть приложены документы, подтверждающие возражения (только те документы, которых у контрагента нет). 7.5. Неразрешенный в претензионном порядке спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Удмуртской республики. 7.6. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством. 7.7. Договор составлен и подписан в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 8. Реквизиты и подписи сторон.
Дата изменения: 16.12.2010 14:10:44 Количество показов: 2297
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
